最高法：合同约定先票后款系当事人真实意思表示，有法律约束力，承包人未依约开票发包人不承担逾期付款违约金 【裁判要旨】虽然在施工合同没有明确约定的情况下，建设工程施工合同关系中开具发票与支付工程款不属于对等义务，但因施工合同对于承包人开票、发包人付款的先后顺序进行了明确约定，该约定系双方真实意思表示，对双方具有法律约束力。某建设公司并未完全依据施工合同约定履行开票义务。原判决综合施工合同约定、某公司付款时间、付款金额、付款比例等事实，对某建设公司要求某公司承担逾期付款违约金的主张未予支持，并无不当。 【裁判文书】 中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2023）最高法民申1138号
